Stavebné povolenie: "Prešov - Šalgovík prepojenie ulíc Lastovičia a Labutia".

Stavebné povolenie

22.03.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozpoznaný text:

MESTO PREOV
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol
Číslo: SU/444/23411/2018-Ko/354
(pôvodné číslo SÚ/16725/20 17)
V Preove dňa: 15.03.2018
Stavebné povolenie
(doručované verejnou vyhláškou)
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117
zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval
žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s
dotknutými orgánmi a so známymi
účastníkmi konania a po preskúmaní podl'a §62 stavebného
zákona rozhodol, že líniová stavba
pod pracovným názvom: "Prešov -Šalgovík prepojenie úlic Lastovičia a Labutia"
(ďalej v texte len "stavba" v príslušnom gramatickom tvare)
* ktorá pozostáva z týchto stavebných objektov a prevádzkových súborov: SO 04 RDS -STL
Plynovod a PP,
* ktorej stavebníkom je: Juraj Zákutný, Federátov 8, 080 Ol Preov (ďalej v texte len
"stavebník"),
* na pozemku parc. č. KN-C 100/5, 100/80 v kat. území Šalgovík,
sa podl'a §66 stavebného zákona a podl'a
§lO vyhlášky č. 453/2000 z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona po v o l' u ie.
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
l. Vyhotovenie, trasovanie a umiestnenie stavby musí byť v súlade a za dodržania adekvátnych
podmienok uvedených v územnom rozhodnutí vydanom mestom
Prešov pod č.
SÚ/1075/3772/2018-Kt zo dňa 15.01.2018; stavba bude uskutočnená podľa vypracovanej
projektovej dokumentácie overenej v tomto stavebnom konaní, ktorej
spracovateľom je
Anton Rinďa, Záhradné 230, 082 16 Záhradné.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby v zmysle ustanovenia § 75 stavebného zákona osobou
oprávnenou
vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
3. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním; do 15 dní od určenia zhotoviteľa stavby,
stavebník oznámi stavebnému úradu jeho meno (názov) a adresu.
4. Stavebník preukáže zhotoviteľovi stavby práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z územného
rozhodnutia a stavebného povolenia.
5. Odovzdanie a prevzatie staveniska medzi stavebníkom a zhotoviteľom bude vykonané
písomnou formou.
6. Na
stavbe bude zavedený stavebný denník, ktorý bude viesť poverená osoba zhotoviteľa, a to
od prvého
dňa prípravných prác, až do ukončenia stavebných prác v zmysle ustanovení § 46d
stavebného zákona a § 28 Vyhlášky
č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona.
L 'L
7. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste vhodným spôsobom označiť stavbu; na označení
je potrebné uviesť kto stavbu realizt0e, kto a kedy stavbu povolil vrátane čísla rozhodnutia,
meno zodpovedného stavbyvedúceho s tel. kontaktom a termín
začatia a ukončenia stavby.
8. Stavba bude dokončená najneskôr do 36 mesiacov od začatia stavebných prác.
9. Pri uskutočľíovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenie § 43i stavebného zákona
vzťahujúce sa na stavenisko.
10. Stavebník, resp. zhotoviteľ je poviru1ý počas výstavby dodržiavať ustanovenie§ 13 Vyhlášky
č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecnotechnických požiadavkách na
výstavbu a
ďalšie predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na
ochranu zdravia a osôb na stavenisku v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia vlády SR
č.
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
ll. Pred zahájením zemných prác stavebník požiada jednotlivých správcov sietí o vytýčenie
existujúcich vedení; práce potom bude uskutočňoval' tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
12.
V ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a
v blízkosti nadzemných
objektov sa nesmie
ponžívať vibračný valec, ryhy sa musia kopať ručne.
13. Ak prácami budú obnažené podzemné vedenia, tak následne ku konečnému
zasypávaniu ryhy stavebník resp. zhotoviteľ, bude prizývať aj zodpovedných
pracovníkov tých správcov sietí, ktorých obnažené vedenia majú
byť zasypané, o čom
bude vyhotovený písomný záznam.
14. Výkopy a skládky nesmú znemožľíovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám
a pozemkom.
15. Stavebník je poviill1ý zemné práce realizovať v súlade s§ 48 ods. 3 stavebného zákona.
16. Pri stavebných prácach nesmie byť narušená stabilita vedľajších stavieb alebo zariadení.
17. Pri výstavbe sa zakazuje poškodzovať koreľíovú sústavu stromov a drevín.
18. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný používať na stavbe iba zariadenia, ktoré sú technicky
spôsobilé.
19. Stavebník, resp. zhotoviteľ pri nájdení nezakresleného kábla alebo poškodenia
telekomunikačného kábla bude bezodkladne informovať jeho prevádzkovateľa; práce zastaví
a urobí
zabezpečenie proti prípadnému ďalšiemu poškodeniu.
20. Pri stavbe a jej uskutočľíovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na
uskutočľíovanie stavieb v zmysle stavebného zákona a príslušné STN.
21.
Odpad vzniknutý stavebnými prácami stavebník musí likvidovať v súlade so zákonom č.
79/2015 Z. z., o odpadoch a v súlade s VZN mesta Prešov o odpadoch.
22. Zhotoviteľ stavby bude povinne rešpektovať nariadenia odborného dozoru, inšpekčných a
kontrolných orgánov, orgánov vykonávajúcich štátny stavebný
dohľad a orgánov
povoľujúcich stavbu; zároveň je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť závad na stavbe,
ktoré by ohrozovali
bezpečnosť a zdravie.
23. Stavbu nemožno
začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť v zmysle ustanovenia
§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok); po uplynutí 15-dľíovej
lehoty od doručenia tohto rozhodnutia si stavebník zabezpečí vyznačenie právoplatnosti
stavebného povolenia
na tunajšom stavebnom úrade.
Ďalšie podmienky podl'a posúdenia verejného záujmu:
24. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povim1ý rešpektovať oclu-aill1é pásma od podzemných
káblových NN
!kV vedení-v zmysle Zákona o energetike č. 70/1998 z. z. § 19-Im na
každú stranu trasy podzemného vedenia; v
ochr=om pásme je nevyhnutné dodržiavať
bezpečnosť práce; v ochram1ých pásmach zemné práce vykonávať výlučne ručne a nie
mechanizmami.
25.
Prípadný súbeh alebo križovanie je potrebné riešiť v zmysle platných STN 33 2000-5-52
(bývalá 34 l 050) a 73 6005.
26. Stavebné práce budú organizované tak, aby nedošlo k narušeniu stability jestvujúcich
podperných bodov vzdušných
el. rozvodov.
27. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas výstavby boli priľahlé
komunikácie v prípade znečistenia bezodkladne vyčistené.
28. Stavebník, resp. zhotoviteľ počas výstavby nesmie obmedzovať prístup a prejazd obslužných
vozidiel, najmä vozidiel technickej, zdravotnej a
hasičskej služby.
29. Stavebník, resp.
zhotoviteľ nesmie cesty a miestne komunikácie a premávku na nich
stavebnou
činnosťou ohrozovať.
30. Zhotoviteľ je povinný počas stavebných prác dbať na to, aby nedochádzalo k nadmernému
obmedzeniu premávky na pozemných komunikáciách.
31.
Okolie stavby nesmie byť stavebnou činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované
a zároveň ani obmedzované bežné užívanie susedných nehnuteľností.
32. Práce budú vykonávané s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých dotknutých
účastníkov a poukázaním na § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení
neskorších predpisov.
33. Stavebník
je povinný dodržať podmienky SPP -Distribúcia a.s., ktoré táto spoločnosť
stanovila pre predmetnú stavbu vo svojom vyjadrení vydanom pod č. TD/PS/164/20 17 Ne zo
dľía 06.04.2017.
34. Stavebník zabezpečí, aby konečné terénne úpravy a spätná povrchová úprava rozkopávok boli
zrealizované ku
dňu kolaudácie stavby.
3
5. Stavba sa bude môcť užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na písomný
návrh stavebníka vydá stavebný úrad; ku
kolaudačnému konaniu stavebník predloží okrem
náležitých dokladov (tzv. revíznych správ)
aj atesty a ce1iifikáty všetkých výrobkov
a materiálov použitých na stavbe; od kolaudácie domových prípojok sa v zmysle ustanovenia
§ 81 c písm. a) stavebného zákona upúšťa.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa zo stavbou nezačne do dvoch rokov odo dľía keď
nadobudlo právoplatnosť.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V konaní neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania ani zo strany dotknutých
orgánov, ktoré chránia verejné záujmy
podľa osobitných predpisov.
Žiadosť o stavebné povolenie bola spoplatnená podľa položky 60 písm. g) zákona č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sumou 100,-. Správny poplatok žiadateľ do pokladne
MsÚ
Prešov príjmový pokladničný doklad č. 47/3265/2017 zo dľía 15.11.2017.
Tunajší stavebný úrad
upozorľíuje stavebníka na povinnosť oznámiť stavebnému úradu
začatie stavby.
Stavebné povolenie stráca
platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právnu moc
sa
so stavbou nezačne v zmysle § 67 stavebného zákona.
Odôvodnenie
Žiadateľ, ktorým je Juraj Zákutný, Federátov 8, 080 O l Prešovv ,podal dňa 15.11.2017 na
tunajšom stavebnom úrade
žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu pod pracovným
názvom:
"Prešov -Šalgovík prepojenie úlic Lastovičia a Labutia". Pre uvedenú stavbu na
pozemku parc.
č. KN-C l 00/5, l 00/80 v kat. území Šalgovík bolo vydané územné rozhodnutie
mestom
Prešov pod č. SÚ/1075/3772/2018-Kt dľía 15.01.2018. Tunajší stavebný úrad listom zo
dľía 08.01.2018 oznámil začatie stavebného konania účastníkom formou verejnej vyhlášky a
dotknutým orgánom a organizáciám, ktoré chránia verejné záujmy
podľa osobitných predpisov
jednotlivo.
Stavebný úrad preskúmal podanú
žiadosť stavebníka a všetky doklady rozhodnutia podľa
§62 stavebného zákona a prejednal ju so stavebníkom a ostatnými účastníkmi konania v
stavebnom konaní
dľía 06.02.2018.
Na tomto konaní stavebný úrad zistil, že navrhovaná stavba spÍľía všeobecné technické
požiadavky na výstavbu
podľa §47 stavebného zákona a nebude ohrozovať verejný záujem,
predovšetkým z
hľadiska ochrany života a zdravia osôb a ani životné prostredie.
Námietky účastníkov konania a námietky dotknutých orgánov: neboli vznesené.
Na základe výsledkov vykonaného stavebného konania tunajší stavebný úrad konštatuje,
že
uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani
neprimerane obmedzené
či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastnikov konania. Stavebný
úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak,
ako
je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
V súlade s §69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa
doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 zákona
č. 7111967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok)
po dobu 15 dní na webovom sídle Mesta Prešov. Posledný deň tejto
lehoty
je diíom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej
začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu.
Podľa§ 53 a nasl. zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno
podať odvolanie (riadny opravný
prostriedok), a
to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Mesto
Prešov stavebný úrad, Hlavná č. 73, 080 Ol Preov.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym
súdom
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).
Na vedomie:
!. Juraj Zakutný, Federátov č. 8, 080 O l Prešov
2. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná č. 115,080 Ol Preov
3. SPP-distribúcia, Môynské nivy č. 44/b, 825 ll Bratislava
4. MsÚ Prešov-OHAM
5. Anton Riňďa, Záhradné č. 230, 082 16 Záhradné
CO/
Mesto Prešov-stavebný úrad
Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta
Úradný záznam:
Vere,jná Vthláka, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia líniovej stavby:
"Prešov -Salgovík prepojenie ú/ic Lastovičia a Labutia" bola vyvesená na úradnej tabuli
mesta
Prešov
dňa ................................................... ..
·~,. i-~:{f \:;(.
(1<'"1 111 :. ;-·:" .f::) ··.!
.. , .•. , , •. , . :J. ~ '. ~-•. '": .. ~ . , \·.-.,l.-. ._,.;.... ... v ..........
Pečiatka a 'podpis
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia líniovej stavby:
"Prešov -Šalgovík prepojenie ú/ic Lastovičia a Labutia" bola zvesená z úradnej tabule mesta
Prešov
dií.a .................................................... .
(l" . 1 ·:_ '
Pečiatka a podpis

Stavebné povolenie: "Prešov - Šalgovík prepojenie ulíc Lastovičia a Labutia".